装修合同范本免费版(装修合同范本免费版文档)

装修合同范本（通用5篇）现今很多公民的维权意识在不断增强，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是我为大家整理的装修合同范本（通用5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。装修合同1甲方：乙方：工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行店铺装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况1、工程地址：2、总计施工面积： 平方米;3、委托方式：按图纸包工不包料施工完成。4、施工期限： 年 月 日至 年 月 日，工期共 天第二条：工程价格工程价款(金额大写)_______元( 元)。待工程结束一年后一次性支付完毕。第三条：质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可，由甲方负责采购，材料质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。2.工程验收标准，双方同意现场验收。乙方并提供二年的质量保修期。3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。第四条：双方责任1、甲方责任：(1)配合乙方及时供应所需施工材料，并免费提供施工所需水电;(2)按时支付工程款;(3)配合乙方现场施工工作。2、乙方责任：(1)按照施工图纸及装饰装修标准进行施工;(2)施工过程须杜绝浪费材料，对材料进行妥善保管，合理使用;(3)负责乙方施工人员意外保险，施工意外事故责任由乙方自负;(4)负责施工现场的安全。(5)、严格按照合同约定时间完成;第五条：违约责任合同生效后，在合同履行期间，双方相互遵守。第六条：争议解决1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第七条：合同生效本合同双方签字后生效，本合同一式 份，甲乙双方各执 份。甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日 _________年____月____日装修合同2发包方(甲方) 身份证号码：承包方(乙方) 身份证号码：根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿协商一致的基础上，就乙方承包的家庭居室装修工程(以下简称工程)的有关事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、承包范围：整套房子的装饰装修及水电改造。3、承包方式：4、开工日期：本工程从年月日至年月5、工程质量：按甲方施工项目施工，按相关装修标准验收。二、甲方工程项目清单1、泥工部分：餐厅、客厅、主卧、次卧、复合地板、厨房卫生间阳台墙面300×600墙面砖、地面砖300×300地砖、卫生间大便器安装。3、木制作部分：客厅做电视柜、空中花园做书柜、客厅过道、空中花园、阳台部分吊石膏板、客厅和空中花园做包门门套。4、油工部分：客厅、餐厅、电视机背景墙贴石膏线、全房内888处理打磨、木制作做清面油漆4遍。5、水电部分：全房水电改造，联线移位空调走专线，客厅餐厅三、乙方用材品牌1、木工制作用福湘、龙牌石膏板、雪岭乳胶，全杉木木方，面板木线封口线采用全天然标准厚度。2、水电：金杯、电线2.5-4㎡，天力PPR，热水家装管西蒙开关面板。3、油漆：华润油漆、墙漆。四、甲方义务及职责1、开工前为乙方施工进场提供水源、电源。2、甲方参与工程质量施工进度的监督，参加材料的验收，隐蔽工程验收，单一项目验收。五、乙方义务及职责1、施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，保证质量完成合同约定工程内容。2、乙方施工过程中保证材料、工程质量现场整洁及垃圾清运。3、本工程保质期为二年。六、工程造价本工程经甲乙双方协定采取人民币(大写) 万元整包干形式支付，除此之外甲方无义务再支付任何费用。七、款项支付本工程分三次付款，第一次付总工程50%，第二次付总工程25%，第三次工程竣工后甲方验收合格后余款结清。八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方(签字盖章)： 乙方(签字盖章)：年 月日装修合同3甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________双方协商，订立本协议，以共同恪守。如下：一、工程项目：1、三个房间（两卧室、一客厅，以下简称三个房间）打地角线，包暖气及管线（客厅要对称），房顶四周打石膏线，包三个房间的门、窗；客厅、卧室铺强化木地板；清除所有房间原有涂料，客厅、卧室打腻子，刷立邦漆两次。2、通阳台的门窗处打一吧台，上方根据甲方要求（图纸）做一置物架；阳台东侧打一多用途柜（底下放鞋、上面书柜）、西侧打一吊柜，包阳台、铺磁砖、吊pvc板。3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶，屋顶吊pvc板；厨房地面铺磁砖，打一灶台。4、房间电源线路根据甲方要求适当调整，客厅门后一多用途柜（底下放鞋，上面挂衣服）。5、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。二、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料（乙方需提前通知甲方），乙方负责施工。三、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。四、工程造价：材料由甲方提供，甲方只支付乙方装修人工费伍仟陆佰圆人民币。五、付款方式：工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内一次将装修人工费付清。六、其它问题：装修项目的具体要求，由甲方提出，乙方实施。本协议未尽事宜，由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。七、本协议一式两份，甲、乙方各执一份，具有相同效应。甲方：__________乙方：__________签字（盖章）：__________签字（盖章）：____________________年_____月_____日__________年_____月_____日装修合同4甲方：乙方：甲乙双方经过友好协商，甲方同意委托乙方承装修门面，本着信任、协作、配合、节约的原则，保证质量的顺利完成每个项目。一、工程概况：1、工程名称：门面装修2、工程地点3、承包方式：包工包辅料。二、设计标准及质量要求：1、门面装修设计由甲方提供，并乙方要提出好的建议。2、木工部分：基层牢固、结实、无拉动现象，垂直及水平偏差均应小于士0.5厘米。3、油漆部分：无明显气眼、钉眼等现象，手感光滑舒适，并无漏刷现象。4、水电部分：按同场情况布线布管，布线和布管做到横平竖直。5、瓷砖必须间缝线直，无空鼓、无破损现象。6、式样问题不属于质量问题乙方按图纸施工，不承担返工，返工费用由甲方负责。7、门面装修期间，乙方负责甲方门面内的'成品保护，如有损坏由乙方照价赔偿。三、质保期：1、防水墙面高度主墙1米，其他区域0.5米，质保期2年。2、地面瓷砖贴砖瓷砖必须间缝结直，无空鼓，无破损现象，质保期2年。 双方约定在质保期内出现上述问题，乙方承担全部责任，并负责复(质保期间甲方验收合格后推2年)。四、承包项目：1、按照甲、乙双方提供的项目单，经甲、乙以方商定造价 元。2、按照项目单如有增减必须经双方协商，并一定做到有增有减结算所有费用。五、施工期限：施工期限为 ，进场日期从 年 月 日至 年 月 日止。六、材料品牌：按甲方提出的主要材料品牌，乙方必须按甲方的要求完成，详见材料品牌明细表。七、付款方式：付款方式分三次：第一次双方签订合同，甲方付给乙方材料费 元，最后完工，甲方验收后留3%的质保金，余额付清。八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日 _________年____月____日装修合同5委托方(甲方)：承接方(乙方)：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢、电器及灯饰安装。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。第一条：工程概况1、工程地址：2、居室规格：3、委托方式：包工包料。4、工程开工日期：5、工程竣工日期：6、工程总天数：60天。第二条：工程价款工程价款：元整(小写：元整)。第三条：质量要求1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见《家庭装潢工程材料决算清单》。2、工程验收标准，双方同意参照DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。第四条：材料供应1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。第五条：付款方式1、合同一经签订，甲方即应付20%工程材料款和施工工费的10%;当工期进度过半，甲方即第二次付施工工费的40%。剩余30%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。2、工程施工中如有项目增减或需要变动，详见《家庭装潢工程工程项目变更表》，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。第六条：本合同未尽事宜双方协商解决。第七条：本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。第八条：本合同自签订之日起生效。甲方：乙方：开户行：地址：账号： ;

装修合同就是为了房屋装修而依照《中华人民共和国民法典》及有关法律规定、签订的合同。下面我给大家带来装修合同样本电子版，更多装修合同可点击“装修合同”查看。装修合同样本电子版1甲方：(以下简称甲方)乙方：______________________________ (以下简称乙方)乙方系园区大棚物业的业主或使用者委托进行装修的单位或个人。现甲、乙双方就大棚看护房装修的有关事宜，经过平等协商，特签此协议。一、装修申请与报批第一条 乙方在装修前应向甲方提出装修申请，并填写《装修申请表》;乙方向甲方提供下列材料：1.施工单位营业执照及资质证书复印件(加盖公章)，如委托个人则需装修委托书。2.乙方向甲方提供现场施工人员的名单、身份证复印件及1寸近照2张。3.装修队电工、焊工等特种工种的上岗证及复印件。第二条 甲方在收到乙方申请后，对乙方提供的资料进行审核，如审核合格后，甲方为乙方开据施工许可证。乙方应按照许可证时间开工装修，同时应将许可证贴在装修现场明显位置以便甲方检查。第四条 甲方审核完毕的资料，乙方不得擅自改变。如需修改或变动，应以书面形式提前通知甲方，并将修改后的资料报甲方审核。第五条 如果乙方不提交装修申请擅自施工，或在甲方未准许之前开工，甲方有权责令其停工，而由此造成的一切后果均由乙方负责。二、出入证1、为保证乙方装修工作的顺利进行，乙方需要为其聘请的施工人员办理现场出入证，如有未办理出入证的、丢失出入证的或将出入证转借他人的，甲方有权阻止其进入小区，而因此产生的一切后果均由乙方自负。2、如果甲方发现乙方聘请的施工人员有违法行为，或有不符合园区管理规定的行为，甲方有权将该施工人员清理出小区，由此产生的一切后果均由乙方负责。3、装修完毕后，乙方应及时将其申请的所有出入证全部收回交给甲方，甲方核查无误后，退还临时出入证押金。三、装修保证金1、为保证业主的利益和看护房结构及配套设备的安全，甲方收取乙方管理费每户500元。2、装修完毕经甲方验收合格后，扣除实际发生的费用，3个月未发生质量问题，按规定退还尾款。如验收不合格，甲方将继续收取乙方整改期间的相关费用。四、注意事项第一条 大棚结构装修1.不得改动门、窗，保持大棚、看护房屋外观的美观统一。2.严禁拆改破坏原结构、承重墙、配重墙。不得擅自在主体结构上剔槽、打洞，不得凿穿地面、屋顶、阳台隔断板。3.不得擅自破坏原设计卫生间、洗衣间防水层，如有破损须重做防水处理，需进行24小时闭水试验，物业工程部试验通过后方可继续施工。4.乙方装修所使用的木制材料需经防火阻燃、防腐处理。5.不得将没有防水要求的房间设为卫生间、厨房间。第二条 水、暖气、燃气管道设施装修1.严禁改动室内供暖管线设施，严禁加装暖气片或拆改移位。加装暖气罩，必须留有长、宽不少于400mm的检修口，便于日后维修，否则后果自负。2.严禁拆改室内水表，不得擅自拆改原设计管线。3.严禁改动或遮挡燃气管线、仪表设施。4.室内所有管线节门、接口周围需留有100mm以上距离，并必须按规定预留长、宽不小于400mm的检查口，便于日后维修检查。6.卫生间、厨房间墙体改动的，应当按照防水标准制订施工方案，重新做防水。第三条 配电、弱电信号设施装修1.配电系统布局必须按审批方案、图纸施工，负责此项工作的施工人员必须有劳动局核发的电工操作证(特种工种证明复印件在物业管理公司备案)。2.严禁破坏室内原设计配线回 路，严禁强电、弱电线路直埋，必须按施工规范穿线铺设，如有违规造成的一切后果由乙方负责。3.不得擅自增改原设计配电控制和计量仪表，隐蔽施工部分：照明、插座、空调插座必须按原设计负荷单路控制施工。第四条 大棚外观装修1.严禁拆改外窗、防火窗，不得擅自加装护栏。2.严禁在户门以外公共区域平台违章搭建或悬挂其他物品。违者物业公司有权要求其无条件拆除，损失自负。3.空调室外机必须按指定位置安装，冷凝水排放管须接入空调冷凝水管或靠墙固定在外窗一侧第五条 装饰施工现场1.装饰材料搬运：安排时间搬运，切勿损坏公共区域搬运建筑材料必须封装不漏，搬运完毕须将搬运路线及时清扫干净。2.装修垃圾清运：乙方必须遵守甲方的规定，按指定时间将封闭袋装垃圾运至指定地点，随时清扫门前杂物。严禁在公共区域堆放建筑材料、装修垃圾，严禁将杂物、油漆倒入下水管线。3.施工人员：乙方施工人员须衣着整齐，佩带通行标志，按指定通道进入;严禁在本小区非工作区域闲逛，不得损坏小区公共设施设备及他人财务;严格遵守管理规定，保持公共区域的整洁。4.装修施工时间：1)工作时间：8：00--12：00，14：00--18：00其它时间严禁施工人员进入或滞留在小区内，严禁施工人员在本小区内留宿。2)机械设备作业时间：8：00--11：30，14：30--18：00，其它时间为静音作业时间，严禁施工扰民。5.消防安全：每户装修施工现场必须配置两个5公斤灭火器，工作现场禁止吸烟。六、装修竣工验收装修完成后，乙方须提前通知甲方约定时间，甲方自接到乙方正式验收申请5个工作日内，由公司物业部、业主、装修公司负责人及装修施工相关技术人员共同验收。验收不合格项目由施工单位限期整改合格。因整改造成的各项损失费用，均由施工方承担。七、其它第一条 乙方在此保证：因其装修而引起的一切后果，如造成房屋结构、布局、外装修的损坏，房产毗邻房屋的损坏或他人人身安全或财产的损失，房屋渗漏而对四邻造成的损失等均由乙方承担。因此后果而产生的一切事宜如诉讼、仲裁的均由乙方自费处理。第二条 如因乙方装修给他人人身财产造成损失，而引起他人向甲方索赔时，乙方负责赔偿因此给甲方造成的一切损失。第三条 本协议未尽事宜，由双方协商解决。第四条 本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。第五条 乙方在工程装修期间必须加强安全生产管理，需有专门安全监督人员进行安全监督，在装修期间装修人员在园区内、外所发生的任何意外由乙方负责，甲方不负任何责任。甲 方：乙 方：_____________________经办人：________________________ 经办人：____________ _______年 月 日装修合同样本电子版2委托方(甲方)：________承接方(乙方)：________住所地址：__________________________身份证号码：________________________电话：______________________________住所地址：__________________________身份证号码：________________________电话：______________________________工程项目：__________________________甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢(装修)。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况1.工程地址：________________________________________________2.居室规格：____室____厅____厨____卫，施工建筑面积____平方米。3.委托方式：包工包料(除防盗门、灯具、地板材料费外)4.工程价款(金额大写)：________________元整，该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款，装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。(备注：所有与装潢相关的人工费用和工程材料费用，均由乙方承担。如在施工工程中，乙方提出其他费用支付要求，甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工，甲方有权终止合同并追究相关违约责任。)5.工程开工日期：_______年_______月_______日6.工程竣工日期：_______年_______月_______日工程总天数：______天第二条：施工内容1.客厅：鞋柜一个、客厅推出、做石膏线、吊顶、做塑钢窗、安装四个插座和两个开关。2.主卧：衣柜一个(带梭门)加吊柜、阳台衣柜一个(带梭门)加吊柜、床头柜两个、做石膏线、安装六个插座和两个开关。3.次卧：衣柜一个(带梭门)加吊柜、主卧次卧之间做隔断立新墙、做塑钢飘窗、飘窗改成电脑桌加书柜一个、床头柜两个、做石膏线、安装四个插座和两个开关。4.厨房：下水改造、贴墙砖、地砖、订做整体橱柜、推出无烟灶台、安装排风扇、安过石门、吊顶(铝扣板)、安装菜盆、混水阀、案板石英石、安装六个插座和两个开关、防水处理。5.卫生间：下水改造、贴墙砖、地砖、吊顶(铝扣板)、安过石门、安洗脸台和柜、面盆混水阀、洗衣机龙头和接口、地漏、安坐式大便器(含水箱)、安装两个个插座和两个开关、防水处理。6.强弱电安装具体要求：所有电路(电线、有线电视、电话、电脑网线)要穿管走，电线要地线，强电的线路不能在地下接，要接入配电盒内(插座、天关内)，插座面板要用五眼，开关带五眼插座，另装配电箱(空开)六组。7.墙面施工的流程：一遍底漆二遍面漆，乳胶漆必须严格按照加水比例做一底二面，不可多加水，墙面处理要做到横平竖直，阴阳角要调直。8.订做整体橱柜：由乙方委托专门厂家订做整体橱柜，标准为750元/直米，若超出该费用标准，多出部分则由甲方承担。特别规定：整体橱柜背后必须铺满墙砖，台面材料为石英石，柜面为PU板。第三条：材料供应1.乙方对本合同中所用材料一律实行明码标价，且为正规厂家生产的合格产品。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的室内装修工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。3.材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。4.乙方在工程中使用主要材料的品种、规格、名称，需经甲方认可。5.工程价款包含材料费，若甲方自行购买材料费用应从总款中减除。第四条：付款方式开工支付______元，水电完工验收合格后付______元，泥木工、墙面漆、油漆完工验收合格后付______元，交房验收合格后付______元，余款在交房后付清。第五条：其他事项1.安全问题：乙方严格按照安全施工进行，如出现安全事故均由乙方负责。2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方自签订日起生效。甲方(业主)：________乙方(包方)：________签约日期：_______年_______月_______日签约日期：_______年_______月_______日装修合同样本电子版3委托方(甲方)：__________________________承接方(乙方)：__________________________甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况1.工程地址：__________________________;2.居室规格：房型类型为砖混框架3层，总计施工面积____________平方米。3.施工内容：内墙砖、地板砖、木地板铺设，内墙白灰挂灰，门窗灯饰安装，卫生间洁具安装，厨房、衣柜安装。详见施工图。4.委托方式：____________________________;5.工程开工日期：________________________;6.工程竣工日期：________________________;工程总天数：___________________________。第二条：工程价款工程价款(金额大写)__________元，详见本合同附件《家庭装潢工程材料预算表》。1、材料款____________元;2、工时费____________元;3、施工清运费____________元;4、搬卸费____________元。第三条：质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。第四条：材料供应1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。3.甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的______%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第五条：付款方式1.合同一经签订，甲方即应付______%工程材料款和施工工费的______%;当工期进度过半(____________年_________月________日)，甲方即第二次付施工工费的______%。剩余______%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。2.工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。第六条：工程工期1.如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的______%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的______%作为误工费支付给乙方____________元。2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。3.在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。5.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。第七条：工程验收工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。第八条：其他事项1.甲方责任必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。2.乙方责任负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。第九条：违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的______%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第十条：争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。第十一条：合同的变更和终止合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的______%交付违约金，并办理终止合同手续。第十二条：合同生效本合同经双方盖章，签字后生效。一式二份，甲乙双方各执一份。甲方(签章)：____________________乙方(签章)：________________________________年_________月________日____________年_________月________日装修合同样本电子版4委托方(甲方)：_________承接方(乙方)：_________工程项目：_________甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。第一条 工程概况1.工程地址：_________2.居室规格：房型_________层(式)_________室_________厅_________厨_________卫，总计：施工面积_________平方米。第二条 工程价款工程价款(金额大写)_________元，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。(1)材料款_________元;(2)人工费_________元;(3)设计费_________元;(4)施工清运费_________元;(5)搬卸费_________元;(6)管理费_________元;(7)税金_________元;(8)其他费用(注明内容)_________元。第三条 质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。2.工程验收标准，双方同意参照上海市地方标准DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4.质量检查监督部门：_________市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。5.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。6.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。第四条 材料供应1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。3.甲方负责采购供应的材料、设备，详见本合同附件(四)《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第五条 付款方式1.合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半，甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)甲方付清工程价款，详见本合同附件(七)《家庭装潢工程工程结算表》，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，详见本合同附件(八)《家庭装潢工程工程质量保修卡》。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。2.工程施工中如有项目增减或需要变动，详见本合同附件(五)《家庭装潢工程工程项目变更表》，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。第六条 工程工期1.如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方_________元。2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。3.在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。5.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。第七条 工程验收1.工程质量验收，详见本合同附件(六)《家庭装潢工程质量验收表》，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手。装修合同样本电子版5委托方(甲方)：_______________联系方式：____________________________承接方(乙方)：_______________联系方式：____________________________甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。一、工程地点：________________________________________。二、形式结构：________________________________________。三、工程项目：1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设________瓷砖，打地角线，要求平整;一个厨房，一个卫生间墙面________铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺________瓷砖，要求平整;两个阳台地面铺设________瓷砖，要求平整。2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，______个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费________元人民币。七、付款方式：为确保工程质量，暂扣___________元押金，20___年__月___日至20___年__月___日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费，八、合同生效：本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。甲方(盖章)：________________乙方(盖章)：________________20___年__月___日20___年__月___日装修合同样本电子版5篇相关文章：★2021委托装修合同电子版5篇★室内装修电子版合同文本(5篇)★装修合同书完整版最新5篇★装修合同书样本简易版5篇★电子版装修合同书样本★2022年装修合同范本最新版5篇★2022室内装修合同电子范本【五篇】★委托装修合同书(通用5篇)★装修合同书简单版五篇★正规装修合同协议书格式5篇

装饰装修设计合同范本1委托方：_____________(以下称甲方)被委托方：_____________(以下称乙方)兹为甲方委托乙方承担甲方住宅的室内装饰设计工作，双方同意签定下列条款并共同遵守：一、甲方将位于_____________的住宅，实用面积合计_____________ ㎡委托乙方进行室内装饰设计。二、乙方接受委托书后，乙方应根据甲方提供的住宅建筑平面图(必要时应进行现场勘测)，并结合甲方所提供的意见办理如下事宜：1、提出平面布置方案。2、平面布置方案经甲方审定后，乙方绘出平面图、吊顶图、电路图、立面图、家具图及相关剖面节点图。3、提供工程中所需要的详图，若甲方需要效果图，另按每张300元收费。4、乙方负责解释图纸。5、乙方提出的设计方案须经甲方审核，参照甲方意见进行修改。以不违反合同规定为原则，在协商基础上达到双方满意。6、乙方负责提供设计图一套，若需再提供设计图纸，按工本费A3(100元/套)、A4(50元/套)。三、设计费合计人民币(大写)_____________元整。四、设计费的付款方式：1、签约时，预付设计费(大写)_____________元整。2、乙方交付经甲方同意确认后整套设计图纸时，甲方一次性付清设计费余额;如中途甲方有要求乙方提供部分图纸，甲方需付相应设计费。五、全部施工设计图应于甲方确认后_____________日内完成并交付给甲方。六、乙方不得拖延以致影响工程进度，若超过约定期限_____________日以上不能完成时，甲方可解除合同，同时乙方需归还已收的定金。七、甲方有特殊情况必须终止设计时，应及时通知乙方，甲方应付乙方接到通知时所完成部分的设计费用。八、因甲方原因对已确认的设计进行修改的，乙方可相应提供一次修改，如超过一次甲方应付修改部分的设计费(双方协商决定费用)。九、本合同所设计的图纸的版权为甲方拥有;只供乙方作为本合同指定的地点施工专用。不得转让或作其它用途，若乙方有本合同施工以外的其它用途，应征得甲方同意。甲方保留收取转让费之权力，转让费另行协商。十、本合同系指设计委托，若需委托施工另行签定工程施工合同;若需委托监理时，另签定监理委托合同书十一、甲方在收到设计方案的全部图纸时，不得以设计内容不满意为由，拒付设计费，双方应以合作态度协商解决。十二、本合同为双方同意签订，双方不得以其他文件提出对合同书作其它解释。本委托合同书中如某一项经双方协商无效时，不得影响其它条款的实施。十三、双方就本合同约定的条款有所争议时，经双方同意可请福州市室内装饰协会调解，该调解结果为最终解决方式，甲乙双方均应服从所作的调解，切实执行，调解费由双方分担。十四、若本合同设计的工程由乙方包工包料，设计费全免，在施工工程款中扣除。十五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。十六、本委托合同书自签字(盖章)之日起生效。甲方：_____________乙方：_____________代表人：_____________负责人：__________________________年_____________月_____________日装饰装修设计合同范本2发包人(甲方)：身份证号：住所：电话：委托代理人：电话：身份证号：设计人(乙方)：注册地址：营业执照号：法定代表人：电话：委托代理人：电话：设计负责人：电话：根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及有关法律、法规的规定，结合广州市住宅室内装饰装修设计的特点，双方在平等、自愿、互惠互利、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的住宅室内装饰装修设计的有关事宜达成如下协议：第一条设计项目概况：1.甲方委托设计项目地址：__________。2.建筑空间类型：住宅室内空间。3.建筑面积：____________平方米。第二条___设计范围及设计内容：1.设计范围：客厅、餐厅、走道、厨房、卫生间、卧室、阳台、园林景观。2.设计内容(可选择)：2.1房间地面、天花、墙面装饰设计;2.2房间照明、强弱电、给排水及空调设计;2.3现场制作家具设计;2.4软装饰参考设计;2.5园林景观设计。第三条设计程序及工作内容：1.咨询设计阶段及工作内容：1.1乙方向甲方提供免费的设计相关咨询;1.2双方明确设计意向后签订设计合同。2.调查研究阶段及工作内容：2.1设计合同签订后，双方约定时间由乙方负责上门现场测量数据;2.2甲方应在合同签订之日起日内向乙方提供原房型建筑平面图;若需要乙方测绘建筑平面图，每张费用为元;2.3乙方负责记录甲方对住宅空间使用设想、设计、时间进度等有关要求;2.4双方取得一致意见后签字确认，一式两份，双方各执一份;并约定乙方在确认之日起日内完成初步设计文件。3.初步设计阶段及工作内容：3.1乙方负责按时完成初步设计阶段文件并向甲方进行设计的讲解;3.2初步设计文件内容：原始房型平面图、平面设计布置图、地面设计图、天花设计图、装饰效果图(装饰效果图：按建筑面积制作，在100平方米以内，乙方负责制作2张电脑装饰效果图，100—150以内平方米制作3张，150—200以内平方米制作4张，200—300以内平方米制作5张，以后每增加100平方米可多制作一张。如甲方要求提供更多电脑装饰效果图，需收取元/张的设计费用)及初步概算书;3.3双方取得一致意见后签字确认，一式两份，双方各执一份;并约定乙方在确认之日起日内完成水电设计文件。4.水电设计阶段及工作内容：4.1乙方负责按时完成水电设计阶段文件并向甲方进行设计的讲解;4.2水电设计文件内容：照明控制图、强弱电插座布置图、灯具配置单、给排水管线走向图、水龙头布置图、饰品提案;4.3双方取得一致意见后签字确认，一式两份，双方各执一份;并约定乙方在确认之日起日内完成最终设计文件。5.最终设计阶段及工作内容：5.1乙方负责按时完成最终设计阶段文件并向甲方进行设计的讲解;5.2最终设计文件内容：全套设计施工图(封面、目录、材料表、原始平面尺寸图、墙体尺寸变动图、平面布置图、地面材料划分图、天花布置图、灯具位置图、开关控制图、强弱电插座布置图、平面给排水走向图、立面索引图、立面图、节点图、构件图)及工程预算书;5.3乙方向甲方交付最终设计图纸甲方签收确认，设计服务结束。6.设计收费标准6.1设计收费参照广州市建筑装饰行业协会制定的《广州市住宅装饰装修工程设计收费指导意见(试行)》的标准，双方进行商议;6.2收费标准：设计费按建筑面积每平方米______元人民币;6.3本项目建筑面积：______平方米，总设计费：_______元人民币。6.4施工期间，乙方指派设计师到现场进行施工交底，设计师到现场指导施工及整体竣工验收应不少于3次。如施工地点在广州市外的交通住宿费用由甲方承担。6.5本设计项目的建筑材料、装饰材料(包括软装、饰品)、设备的加工与定制需要乙方设计师跟进配合时，所需费用由甲方负责，收费标准另行协商。7.付款时间及额度：7.1签订本合同时，甲方支付10%设计费作为设计定金，即人民币_______元;7.2初步设计确认(平面方案确认)当日支付40%设计费，即人民币_____元;7.3水电设计确认(三维效果图确认)当日支付30%设计费，即人民币___元;7.4最终设计签收(整体施工图确认)当日支付20%设计费，即人民币_______元;第四条_甲方责任：1.甲方应按约定的时间向乙方提供原房型建筑平面图等有关资料。2.甲方应按约定的时间与乙方进行设计沟通，并对图纸进行确认。因甲方原因未能依时约见乙方设计人员，应及时通知乙方，由双方取得一致意见后另行约定图纸确认时间。3.甲方在确认设计方案后，不得在深化设计过程中要求乙方变更设计方案。甲方如确需变更设计方案，应对乙方作出适当补偿。4.甲方应按合同规定向乙方支付设计费。5.甲方要求乙方提前提交设计文件时，如乙方能够做到的，甲方应支付赶工费。6.甲方在收到阶段性设计文件和全套设计文件后，有责任对乙方的知识产权进行保护，未征得乙方书面同意不得将其设计成果通过任何形式告知第三方。第五条__乙方责任：1.乙方应按约定的时间完成各阶段设计工作，并负责提供相应文件。乙方未能按时完成设计工作的，应及时通知甲方，由双方取得一致意见后另行约定完成时间。2.乙方负责对甲方提出的设计改动意见进行修改和完善，对甲方已确认的设计文件不得擅自修改。3.乙方在收到甲方的各阶段款项的当天，向甲方提供各阶段设计书面文件。4.乙方应对甲方资料文件进行妥善保管，加以保密，在未征得甲方书面同意前不得将其资料文件通过任何形式告知第三方。第六条_违约责任：1.在合同履行期间，甲方非因乙方原因而单方提出解除合同时，乙方不退还甲方已付的各项费用。2.在合同履行期间，乙方非因甲方原因而单方提出解除合同时，乙方应全额退还已收取的各阶段设计费，其中定金部分应双倍返还。3.甲方没有向乙方支付设计费的，乙方可不向甲方提供相应的设计文件。甲方逾期未支付设计费超过天以上时，乙方有权不经另行通知而暂停履行下阶段的设计工作;待甲方支付拖欠的设计费用后，乙方继续进行设计工作，完成设计的期限相应顺延。4.由于乙方原因致使设计文件未按约定时间交付，乙方应及时通知甲方并进行协商，重新约定设计文件交付时间。5.甲方逾期支付设计费，每逾期一日按未支付金额0.2%向乙方支付逾期付款的违约金。6.乙方逾期交付设计文件，每逾期一日按设计费总额0.2%向甲方支付逾期交付设计文件的违约金。第七条合同纠纷解决方式本合同在履行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成，可向广州市建筑装饰行业协会申请调解，协商或调解不成的，按下列第种方式解决：提交广州仲裁委员会仲裁。向人民法院起诉。第八条其他约定事项：第九条附则1.本项目设计方案着作权及施工后拍摄作品发表署名权归乙方所有。2.合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。3.合同签字(盖章)后生效，合同完全履行后终止。4.本合同一式两份，双方各执一份。甲方(签字)：乙方(盖章)：委托代理人：法定代表人：委托代理人：年月日年月日装饰装修设计合同范本3甲方： 联系电话：身份证号码： 现住址：工程地址：乙方： 深圳--装饰工程有限公司 联系电话：营业执照号： 资质证号：地址： 法人代表：兹有甲方委托乙方承担装饰设计，经双方友好协商，在平等自愿的基础上达成以下合同条款：第一条：设计工作概况1.1设计工作流程1.2 设计收费标准及工作范围表第二条 设计内容 本设计分为两个阶段进行：第一阶段：方案设计2.1.1 根据甲方提供的主要委托思想(功能要求、个人喜好、投资计划等)，乙方进行方案设计，并提供设计方案，此部分设计内容包括：①效果图 壹张②平面结构图 壹张③天花平面图 壹张④平面布置图 壹张⑤地面材质图 壹张⑥主要材料的确认2.1.2 乙方提供的方案图纸必须经甲方签字认可后乙方才能进行下阶段工作;2.1.3 若乙方提供的方案，改变了建筑原有的结构、设备，则需经甲方和相关部门的签字认可;2.1.4若甲方要求改变建筑原有的结构、设备，则需经乙方和相关部门的签字认可;2.1.5设计周期： 天(日历天)。即 年 月 日至 年 月 日第二阶段：施工图绘制2.2.1 在甲方签订施工合同后，乙方进行施工图绘制，并向甲方提供全套图纸;2.2.2 按甲方要求修改方案及施工图所需时间不计入设计周期;2.2.3 施工图绘制周期，签订施工合同后 天。第三条 设计费支付方式：3.1 乙方按套内面积 平方米，每平方米 元收取设计费，总设计费人民币大写 元，小写￥ 元。3.2 付款方式：3.2.1 双方签订本合同即由甲方支付给乙方总设计费的60%作为订金，即：元;(注：若总设计费的60%总金额少于--元的，则该订金为--元，且则须一次性付清)3.2.2 签定施工合同时即结清设计费尾款。第四条 双方的权利与责任：4.1 甲方：4.1.1 确定一名甲方代表 ，在整个设计、施工过程中作为对乙方提供的设计方案及材料给予确认;4.1.2若甲方在已签字确定设计方案的情况下，需另外重新出方案的，甲方应承担相应费用。若甲方对方案不满意，有权要求乙方重新做，若多次重做仍不满意，甲方有权终止设计合同，并要求乙方退还已收订金的一半，但不得带走任何形式的图文资料纸;(注：乙方不予返还的订金数额最少为--元)4.1.3 配合施工图交底;4.1.4 配合材料的确定;4.1.5 参与竣工验收。4.2 乙方：4.2.1 根据甲方提供的主要委托思想(功能要求、投资计划、个人喜好等)进行方案设计;4.2.2 有权要求甲方提供设计所需的与本工程有关的资料;4.2.3 根据甲方签认的设计方案进行施工图绘制;4.2.4 现场指导施工及疑难问题的解决;4.2.5 参与施工交底;4.2.6 根据甲方需要可提供1个工作日内的配饰物品的选择指导。第五条 违约责任5.1在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的设计费;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。5.2甲方未按本合同约定向乙方支付设计费，每拖延一日，按本合同总价款的 1% 向乙方支付违约金。5.3乙方未按时提交设计方案或施工图的，每拖延一日按本合同总价款的1% 向甲方支付违约金。5.4合同生效后，若任何一方要求提前解除合同，则视为违约，将支付给对方总设计费的10%作为违约金。同时，订金不予返还。5.5乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方人员错误造成工程量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，该免收的部分设计费作为补偿费用归甲方所有，同时乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失5.6由于乙方设计的原因，遭成工程不能及时开工或者拖延工期，工期每延误一天，乙方应当向甲方支付相当于设计费千分之三的赔偿金。第七条 附则7.1 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效;7.2本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力;本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力，7.3 本合同履行完后自动终止;7.4 双方约定，因本合同发生的纠纷由合同履行地人民法院管辖。甲方(签字)： 乙方(盖章)：签约代理人：年 月 日 年 月 日装饰装修设计合同范本4甲方：______________________联系电话：______________________身份证号码：______________________现住址：______________________工程地址：______________________乙方：深圳__________装饰工程有限公司联系电话：____________________营业执照号：____________________资质证号：____________________地址：__________法人代表：__________兹有甲方委托乙方承担装饰设计,经双方友好协商,在平等自愿的基础上达成以下合同条款：第一条：设计工作概况1.1设计工作流程1.2设计收费标准及工作范围表第二条设计内容本设计分为两个阶段进行：第一阶段：方案设计2.1.1根据甲方提供的主要委托思想(功能要求、个人喜好、投资计划等),乙方进行方案设计,并提供设计方案,此部分设计内容包括：①效果图______张②平面结构图______张③天花平面图______张④平面布置图______张⑤地面材质图______张⑥主要材料的确认2.1.2乙方提供的方案图纸必须经甲方签字认可后乙方才能进行下阶段工作;2.1.3若乙方提供的方案,改变了建筑原有的结构、设备,则需经甲方和相关部门的签字认可;2.1.4若甲方要求改变建筑原有的结构、设备,则需经乙方和相关部门的签字认可;2.1.5设计周期：______天(日历天)。即______年______月______日至______年______月______日第二阶段：施工图绘制2.2.1在甲方签订施工合同后,乙方进行施工图绘制,并向甲方提供全套图纸;2.2.2按甲方要求修改方案及施工图所需时间不计入设计周期;2.2.3施工图绘制周期,签订施工合同后______天。第三条设计费支付方式：3.1乙方按套内面积______平方米,每平方米______元收取设计费,总设计费人民币大写__________________元,小写￥____________元。3.2付款方式：3.2.1双方签订本合同即由甲方支付给乙方总设计费的60%作为订金,即：____________元;(注：若总设计费的60%总金额少于____________元的,则该订金为____________元,且则须一次性付清)3.2.2签定施工合同时即结清设计费尾款。第四条双方的权利与责任：4.1甲方：4.1.1确定一名甲方代表,在整个设计、施工过程中作为对乙方提供的设计方案及材料给予确认;4.1.2若甲方在已签字确定设计方案的情况下,需另外重新出方案的,甲方应承担相应费用。若甲方对方案不满意,有权要求乙方重新做,若多次重做仍不满意,甲方有权终止设计合同,并要求乙方退还已收订金的一半,但不得带走任何形式的图文资料纸;(注：乙方不予返还的订金数额最少为____________元)4.1.3配合施工图交底;4.1.4配合材料的确定;4.1.5参与竣工验收。4.2乙方：4.2.1根据甲方提供的主要委托思想(功能要求、投资计划、个人喜好等)进行方案设计;4.2.2有权要求甲方提供设计所需的与本工程有关的资料;4.2.3根据甲方签认的设计方案进行施工图绘制;4.2.4现场指导施工及疑难问题的解决;4.2.5参与施工交底;4.2.6根据甲方需要可提供1个工作日内的配饰物品的选择指导。第五条违约责任5.1在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的设计费;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。5.2甲方未按本合同约定向乙方支付设计费,每拖延一日,按本合同总价款的1%向乙方支付违约金。5.3乙方未按时提交设计方案或施工图的,每拖延一日按本合同总价款的1%向甲方支付违约金。5.4合同生效后,若任何一方要求提前解除合同,则视为违约,将支付给对方总设计费的10%作为违约金。同时,订金不予返还。5.5乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方人员错误造成工程量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费,该免收的部分设计费作为补偿费用归甲方所有,同时乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失5.6由于乙方设计的原因,遭成工程不能及时开工或者拖延工期,工期每延误一天,乙方应当向甲方支付相当于设计费千分之三的赔偿金。第七条附则7.1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效;7.2本合同一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力;本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力,7.3本合同履行完后自动终止;7.4双方约定,因本合同发生的纠纷由合同履行地人民法院管辖。甲方(签字)：____________乙方(盖章)：____________签约代理人：__________________年______月______日______年______月______装饰装修设计合同范本5__________(以下简称甲方)__________(以下简称乙方)一、 工程概况：1. 工程地点：巫溪县司法局综合办公楼2. 建筑面积：400平方米3. 使用性质：办公室4. 房屋结构：框架二、 设计程序：1.甲乙双方经协商设计费按建筑面积__________400M2，元/M2计取。2.设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的，即3.乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的元后，乙方在_____天内完成施工图设计，包括平面布置图，天花平面图，效果图(共公区域效果图一张)，立、剖面图等。5.施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的元。6.甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明，并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图_____元/张)。现甲方要求绘制部位效果图_____张，总计______元。7.施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。8.其它约定：三、 双方责任：甲方责任：1. 甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。2.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。3. 事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方工作量相应增加设计费。4. 对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。5.施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负。6.甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。7. 负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。8. 凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。乙方责任：1. 乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。2. 乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。3. 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金。4. 乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。四、 其它：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：____________________年__________月__________日 __________年__________月__________日装饰装修设计合同范本5篇相关文章：★简单装修合同2022范本(5篇)★装修合同书简单版五篇★装修正规合同模板5篇★正规装修书面合同协议5篇★2022年个人装修合同书范本5篇★简单装修合同经典范本五篇★2022标准装修合同格式5篇★2022装修合同经典模板五篇★正规装修合同通用范本五篇★2022室内装修合同电子范本【五篇】

超详细的装修合同范本随着法律观念的深入人心，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是我为大家收集的超详细的装修合同范本，希望对大家有所帮助。超详细的装修合同1委任单位：施工单位：就工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：一、工程名称：______二、工程地点：______三、工程项目内容:见材料明细清单四、工程期限：本工程自 年 月 日至 年 月 日完工。五、工程造价为人民币：______六、付款方式：1、合同签订后甲方交付乙方工程总造价的25%预付款。2、开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总造价的70%工程款，余额在工程验收合格后两个月内付清。3、工程完工验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料两日内如未提出异议，即视为同意，将剩余款项全部付清，违约付款。七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管，场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。八、工程施工：1、乙方必须严格按照施工工艺进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工。2、乙方负责制定各类制作的材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于乙方制定的材料明细缺陷造成追加投资，及材料计划不足需增加的投资由乙方负责。3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。4、乙方应了解遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。九、工程质量：1、本工程以各类工程作法的普通合格工程为质量评定验收标准。2、各类装饰工程质量保修一年。十、工程验收：由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。十一、违约责任：任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。十二、备注：本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。十三、本合同报价表一式二份，甲、乙方双方各执一份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。甲方单位(盖章)： 乙方单位(盖章)：代表人： 代表人：日期： 日期：超详细的`装修合同2发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：施工地址：甲乙双方遵循诚实、平等、公平、自愿的原则，确定各方的权利和义务，签订本工程承包合同。本合同对双方当事人具有法律约束力，双方应当按照约定履行义务，不得违约，必须共同遵 守。一、合同总金额：大写：二、施工工期：__年__月__日至__年__月__日三、乙方资料及概况（负责人或承包人）黏 贴 证 件 复 印 件四、双方责任及义务1.甲方负责施工现场的施工条件（包括水，电，现场清场的可施工性），按时保证乙方所需材料到场的准时性。2.乙方按时施工，确保施工质量，按照甲方的施工要求和程序安全有序的在约定时间内完成施工，如果乙方施工出现质量问题由乙方负责整改或重新施工，期间的一切费用及损失均由乙方承担。2.乙方确保在施工过程中施工地点的电路，水路及明火安全，如果乙方在施工过程中出现漏水、漏电、火灾问题由乙方负责维修及复原，期间的一切费用及损失均由乙方承担。3.乙方在施工过程中确保工人的人身安全，若出现工人人身损害由乙方负全责，与甲方无关。4.甲方在乙方按照合同认真履行的情况下按时支付乙方承包款。五、付款方式乙方进场施工时支付乙方合同总金额的10%作为进场生活费，水电隐蔽工程结束验收合格后甲方付给乙方承包款30%，木工油漆工结束验收合格甲方付给乙方40%，余额20%待全部工程结束客户验收合格后甲方支付15%给乙方，留5%作为维修保证金，半年后付清。六、违约责任1.在施工过程中乙方不得擅自更改甲方提供的设计方案及施工要求，如有更改须经双方书面文件确定签字后方可更改，若乙方出现未经甲方同意擅自更改设计方案及施工要求的由乙方负责恢复原方案并达到原施工要求，期间的所有费用，原材料损失及所造成的甲方违约赔偿均由乙方承担。2. 乙方需严格按照施工工期按时施工。若乙方在未经甲方同意的情况下擅自停工或拖延工期，所造成的一切损失由乙方承担。3.乙方不得在施工过程中破坏其他工序的以完成项目，如有损坏由乙方负责恢复，期间的一切费用及损失由乙方承担。七、本合同一式两份，双方签字及甲方盖章方可生效未经事宜双方书面补充，补充内容：甲方签字（盖章）： 乙方签字（盖章）：签约时间：年 月 日签约时间：年 月 日 ;

签订装修合同是日常生活中一项重要的法律活动，合同条款是否完善直接关系到发包方的切身利益。下面我给大家带来装修合同简单样本，更多装修合同可点击“装修合同”查看。装修合同简单样本1委托方(甲方)： 承接方(乙方)：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行装修，订立本协议，以共同恪守。一、工程地点：西安水泥制管厂家属院11号楼1508二、装修时间：____年 月 日开始——____年 月 日止。三、工程项目：1、三个房间(俩卧室、一客厅);一个厨房，一个卫生间，一个阳台，总建筑面积93平方米，所有房间的墙壁全部按照规范要求刷乳胶漆(打腻子三遍，乳胶漆(要求用立邦，多乐士)三遍)厨房、卫生间、阳台全部贴卫生瓷片包括地面，卫生间和厨房吊铝扣板，卫生间和厨房的水路按照甲方要求做，卫生间和厨房做防水，卧室和客厅、饭厅全部铺地板砖，甲方提供地板砖和卫生陶瓷，乙方负责其他材料和人工。2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。四、承包方式：乙方按照装修预算表要求必须保证装修期间的所需辅材(沙子、水泥等)，并负责施工。五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。六、工程造价：装修总金额为：一万五元整。材料及装修费用由乙方先提供，待甲方验收合格后，按照装修总额给予付款。七、本协议为一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议从双方签字之日起生效。甲方： 乙方：签字(盖章)： 签字(盖章)：联系电话： 联系电话：年 月 日 年 月 日装修合同简单样本2业主(以下简称甲方)：_____________________联系电话：______________________________施工队(以下简称乙方)：___________________联系电话：______________________________甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：一、工程概况工程地址：________________________使用面积：室厅卫阳台厨二、价格清包工费：___元，大写：___其中水电工___元木工___元瓦工___元油漆工___元垃圾清运费___元材料搬运费___元三、付款方式1、施工队进场，预支生活费：___元。2、木工完成，付元。3、瓦工完成，付元。4、工程竣工，付元。5、保修金元，从竣工之日起半年后支付。四、设计1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作。2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。五、材料1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。3、乙方应在甲方指定的.建材供应点购买材料，并开具正式发票。4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失。5、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性。6、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。7、乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。8、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。9、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现偷窃现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。六、工期从年月日起至年月日止，工期为天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费___元/天。七、材料搬运甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运八、垃圾清运。1、垃圾袋装化。2、垃圾应日日清。3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。甲方：______________乙方：______________签章：______________签章：______________签约日期：___________签约日期：___________装修合同简单样本3委托方(甲方)：___________________承接方(乙方)：___________________工程项目：______________________________________甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行门面房装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条、工程概况1、工程地址：________________________2、建筑面积_____________________平方米3、施工内容：________________________1)、对中间隔墙进行拆除，不得影响原有消防及主体结构的承重柱和梁。2)、对整个大厅进行吊顶、墙裙、地砖、木地板及装饰线条装修，不得损坏原有吊顶。3)、对大厅内增设_____个包间及装修。4)、乙方根据甲方要求对厨房合理规划装修。5)、对门面广告牌及吧台需根据甲意愿进行装修。6)、在厨房后修建洗菜池、鱼池、遮阳棚等。7)、完善好店内所有水电设施。4、工程开工日期：_______年_______月_______日5、工程竣工日期：_______年________月________日工程总天数：______天第二条、工程价款工程价款(金额大写)_____________元。第三条、质量要求乙方施工，必须严格按甲方要求实施。第四条、付款方式工程完工待甲方验收合格后，全额付款。第五条、违约责任1、乙方在工程期限内必须完工，否则甲方有权拒付工程款且追究乙方责任。2、乙方施工若未达到质量要求，甲方有权责令乙方负全责。第六条、合同的变更合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。第七条、合同生效1、本合同由双方盖章，签字后生效。2、本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。甲方(签字/盖章)：____________________乙方(签字/盖章)：__________________________________年_________月_________日______________年_________月_________日装修合同简单样本4甲方：(以下简称甲方)_____________身份证号：________________________乙方：(以下简称乙方)_____________身份证号：________________________为了建好工程，甲方原将工程约平方米承包给乙方，双方本着平等互利、协商一致，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程的具体情况订立本协议。一、工程名称：______________________________________二、工程地址：______________________________________三、建筑面积：____________约m2五、承包方式：包工包料六、工程造价：含价有税费__________元/m2七、合同工期：总计天数________天，以甲方的开工通知之日起计算。因不可抗力因素顺延。八、工程性质：________________________________。九、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据。十、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责，甲方进行协调和配合试验资料交由甲方统一管理。十一、施工中的具体要求1、质量要求：本工程的质金以国家和建设方，甲方的具体要求为标准验收的建设方，监理公司以及有关职能部门签字盖章为准。2、安全责任：乙方在施工过程中，应严格按照国家的有关规范安全技术操作堆积进行施工，做到文明施工，场地整洁，安全措施完善、得当。乙方在施工过程中，在其承包范围内，所发生的一切安全事故均自行负责。3、估算及付款方式：估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准，协议签字后，由乙方垫资进场施工基础完工经验收合格7日内支付工程款______万元，工程竣工后验收合格后，甲方在日内付足乙方工程总价款的_______%，剩余_______%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在年内付清。4、工期要求：由于本工程工期紧，任务重，乙方必须严格按照甲方的施工进度要求进行施工，不得以任何借口停工或延误工期，如发生以上情况则属违约，乙方应支付甲方总造价违约金_______%，而且甲方有权解除协议，其一切损失概由乙方负责。十二、签定本协议时，乙方向甲方缴纳履约保证金_______万元，本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。十三、违约责任：若一方违约，由违约方赔偿对方造成的一切损失。十四、真它未尽事项，由甲、乙双方协商解决，本协议一式______份，甲、乙双方各执______份，协议由双方签字生效，有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。甲方(签字/盖章)：____________________乙方(签字/盖章)：__________________________________年_________月_________日______________年_________月_________日装修合同简单样本5一、工程项目：1、三个房间(两卧室、一客厅，以下简称三个房间)打地角线，包暖气及管线(客厅要对称)，房顶四周打石膏线，包三个房间的门、窗;客厅、卧室铺强化木地板;清除所有房间原有涂料，客厅、卧室打腻子，刷立邦漆两次。2、通阳台的门窗处打一吧台，上方根据甲方要求(图纸)做一置物架;阳台东侧打一多用途柜(底下放鞋、上面书柜)、西侧打一吊柜，包阳台、铺磁砖、吊PVC板。3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶，屋顶吊PVC板;厨房地面铺磁砖，打一灶台。4、房间电源线路根据甲方要求适当调整，客厅门后一多用途柜(底下放鞋，上面挂衣服)。5、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。二、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方负责施工。三、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。四、施工期限：年月日至年月日，如不能按期完成，每天将处罚金__人民币。五、工程造价：材料由甲方提供，甲方只支付乙方装修人工费__ 人民币。六、付款方式：工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内一次将装修人工费付清。七、其它问题：装修项目的具体要求，由甲方提出，乙方实施。本协议未尽事宜，由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。甲方：乙方：签字(盖章)：签字(盖章)：年月日到年月日装修合同简单样本【5篇】相关文章：★装修合同书样本简易版5篇★装修合同范本简单5篇★单位装修合同简单版范本4篇★室内装修合同范本简单版★简单版家庭装修合同范本★2021年房屋装修合同简单范本5篇★装修简易合同格式模板5篇★简易装修合同2021格式样本五篇★2021标准装修合同简约范本五篇★2021简单的房屋装修合同范本5篇